Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen Fuzzy Torque (nachfolgend "Auftragnehmer") und den Auftraggebern (nachfolgend "Kunden") über die Erbringung von Renovierungs- und Handwerksleistungen.

§ 2 Vertragsschluss

2.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.

2.2 Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer zustande.

2.3 Mündliche Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt werden.

§ 3 Leistungsumfang

3.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.

3.2 Zusätzliche Leistungen werden gesondert vergütet.

3.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Leistung durch fachkundige Dritte (Subunternehmer) ausführen zu lassen.

§ 4 Termine und Fristen

4.1 Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bestätigt werden.

4.2 Verzögerungen durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen oder Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, berechtigen zur angemessenen Verlängerung der Fristen.

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Baustelle rechtzeitig zugänglich zu machen und erforderliche Voraussetzungen zu schaffen.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen

5.1 Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

5.2 Bei Kostensteigerungen für Material oder Löhne nach Vertragsschluss ist eine angemessene Preisanpassung zulässig.

5.3 Zahlungen sind wie folgt zu leisten:

• 30% Anzahlung bei Auftragserteilung
• 40% bei Beginn der Arbeiten
• 30% nach Fertigstellung und Abnahme

5.4 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz berechnet.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle gelieferten Materialien und eingebauten Gegenstände im Eigentum des Auftragnehmers.

§ 7 Abnahme und Gewährleistung

7.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Leistung nach Fertigstellung abzunehmen.

7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre für Bauwerke und 2 Jahre für andere Arbeiten.

7.3 Kleine, die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigende Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

7.4 Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung bei Mängeln.

§ 8 Haftung

8.1 Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

8.2 Die Haftung ist auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8.3 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

8.4 Der Auftragnehmer ist gegen Haftpflichtschäden versichert.

§ 9 Kündigung

9.1 Der Kunde kann den Vertrag jederzeit kündigen, ist aber zur Zahlung der bereits erbrachten Leistungen und entstehenden Kosten verpflichtet.

9.2 Der Auftragnehmer kann bei Zahlungsverzug oder anderen wichtigen Gründen den Vertrag kündigen.

§ 10 Materialgestellung

10.1 Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr für vom Kunden beigestellte Materialien.

10.2 Mehrkosten durch ungeeignete oder mangelhafte Materialien gehen zu Lasten des Kunden.

§ 11 Sicherheit und Arbeitsschutz

11.1 Der Auftragnehmer befolgt alle geltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen.

11.2 Der Kunde ist verpflichtet, auf bestehende Gefahren hinzuweisen.

11.3 Arbeiten in kontaminierten Bereichen werden gesondert berechnet.

§ 12 Versicherung

Der Auftragnehmer unterhält eine Betriebshaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckungssumme. Details können auf Anfrage mitgeteilt werden.

§ 13 Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den geltenden Datenschutzbestimmungen.

§ 14 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche ersetzt, die dem gewollten Zweck am nächsten kommen.

§ 15 Gerichtsstand und anwendbares Recht

15.1 Gerichtsstand ist Berlin, Deutschland.

15.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

15.3 Bei Streitigkeiten wird zunächst eine außergerichtliche Einigung angestrebt.

§ 16 Schlussbestimmungen

16.1 Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.

16.2 Diese AGB gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen.

16.3 Der Kunde bestätigt, diese AGB zur Kenntnis genommen zu haben.

Stand: Januar 2025
Letzte Aktualisierung: 08.09.2025